Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

– первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

– оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

приложение N 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;

4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работ материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за ________________ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящему Договору).

3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплаты Работ: ________________.

3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в размере _______________ (________________) рублей (в случае, если таковой был фактически уплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

Договор подряда (быстрый договор)

Для защиты подрядчика предусмотрено:

  • Наличие предварительной оплаты работ
  • Право на удержание объекта в случае неуплаты
  • Неустойка за просрочку оплаты работ заказчиком

Для защиты заказчика предусмотрена:

  • Гарантия подрядчика на выполненные работы
  • При просрочке выполнения работ выплачивается неустойка
  • Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ

Для защиты подрядчика:

  • Наличие предварительной оплаты работ
  • Право на удержание объекта в случае неуплаты
  • Неустойка за просрочку оплаты работ заказчиком

Для защиты заказчика:

  • Гарантия подрядчика на выполненные работы
  • При просрочке выполнения работ выплачивается неустойка
  • Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ

Указать ФИО Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Подрядчик”, действующ ий(ая) как физическое лицо, с одной стороны,

Указать ФИО Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, действующ ий(ая) как физическое лицо, с другой стороны,

Подрядчик:

Указать ФИО Подрядчика

Адрес регистрации: указать адрес регистрации

Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи

Банковские реквизиты: указать номер карты, счета

Подрядчик ________________ Указать ФИО Подрядчика

Заказчик:

Указать ФИО Заказчика

Адрес регистрации: указать адрес регистрации

Паспорт: указать серию, номер, дату и орган выдачи

Банковские реквизиты: указать номер карты, счета

Заказчик ________________ Указать ФИО Заказчика

Указать наименование Подрядчика , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и

Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,

Подрядчик:

указать наименование Подрядчика

Юридический адрес: указать адрес

ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП

Р/сч: указать номер счета

В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

От имени Подрядчика_____________ указать ФИО подписанта

Заказчик:

указать наименование Заказчика

Юридический адрес: указать адрес

ОГРН: указать ОГРН , ИНН: указать ИНН , КПП: указать КПП

Р/сч: указать номер счета

В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

От имени Заказчика_____________ указать ФИО подписанта

Индивидуальный предприниматель указать наименование Подрядчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Подрядчик”, зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с одной стороны,

Индивидуальный предприниматель указать наименование Заказчика , именуем ый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, зарегистрированн ый(ая) в реестре индивидуальных предпринимателей под № Указать ОГРНИП , с другой стороны,

Подрядчик

Адрес регистрации: указать адрес регистрации

ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН

Р/сч: указать номер счета

В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

Подрядчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя

Заказчик

Адрес регистрации: указать адрес регистрации

ОГРНИП: указать ОГРНИП , ИНН: указать ИНН

Р/сч: указать номер счета

В наименование банка , БИК: указать БИК , кор/сч: указать кор/счет

Заказчик ________________ ИП указать ФИО предпринимателя

Договор подряда

вместе именуемые “Стороны”, а индивидуально – “Сторона”, заключили настоящий договор подряда (далее – “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок в отношении объекта, указанного в пункте 1.2. Договора (далее – “Объект”) выполнить работы, указанные в пункте 1.3. Договора (далее – “Работы”). Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную Договором стоимость Работ.

1.2. Объект, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: подробно описать объект, в отношении которого проводятся работы .

1.3. Стороны установили, что в отношении Объекта Подрядчиком производятся следующие Работы: подробно описать характер и объем работ .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Подрядчику Объект для осуществления Работ в срок до г.

2.1.2. Принять выполненные Работы в порядке и в сроки, установленные Договором.

2.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке и в объеме, установленные Договором.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения предоставить Заказчику результат Работ.

2.2.2. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности осуществления Работ по независящим от Подрядчика причинам.

2.2.3. Предоставить Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без информации использование результата Работ Заказчиком затруднительно или невозможно.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик в течение 7 рабочих дней не приступает к осуществлению Работ.

2.3.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к Работам или приостановить Работы в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить обязанности.

2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществленных Работ.

3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г. до г., т.е. всего указать срок всего дней .

4. Стоимость работ

4.1. Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ ( сумма работ прописью ) рублей.

4.2. Оплата по Договору производится в момент приемки Работ .

4.3. Способ расчетов по Договору: передача одной Стороной наличных денежных средств другой Стороне. При получении наличных денежных средств Сторона составляет расписку о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает расписку Стороне, предоставившей денежные средства.

5. Порядок приемки работ

5.1. Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ (Приложение №1 — Акт выполненных работ).

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора.

7.2. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

8. Список приложений

8.1. Приложение №1 — Акт выполненных работ

Подписи и реквизиты сторон

2.4.2. Получить от Заказчика полную стоимость осуществленных Работ.

Договор подряда на монтаж оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА на монтаж оборудования

г.________________________ «____ » ____________ 20___ г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(наименование юридического лица)

в лице____________________________________________________________ , действующего

(Ф. И.О. уполномоченного представителя)

на основании _______________________________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик»,

с одной стороны, и _____________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице_________________________________________________ , действующего на основании

(Ф. И.О. уполномоченного представителя)

__, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, (правоустанавливающий документ)

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования:

__________ по адресу: г._____________________ , ул.___________________ , дом

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. 1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необ­ходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расхо­ды Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудова­
ния в течение_____дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке
помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования.
Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______дней

после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и
своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается вы­
полненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью на­
стоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение_____дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по
истечении срока, указанного в п.4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а
при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____дней после ее сдачи немедленно
заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп.3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные стро­
ительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необхо­
димых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение мате­
риалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных насто­
ящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность обо­
рудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осу­
ществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты,
приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получе­
ния извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _____ _________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

– первый платеж в размере_________________% от суммы, указанной в п.3.1. Договора, а именно

______ (________________ ) рублей, осуществляется не позднее_____дней с момента подписания

(сумма цифрами и прописью)

сторонами настоящего Договора;

оставшаяся сумма, а именно ________(_______________________) рублей, вносится не позднее

(сумма цифрами и прописью)

_____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п.3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его рас­четный счет, указанный в п.8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение

___________ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке

помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают
акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение

дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.4.1. насто­ящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан
уплатить Подрядчику пеню в размере____% от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в
размере______% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и
устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за
неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств не­
преодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эм­
барго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия
техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на ис­
полнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ______________,

настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уве­домления другой стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сто­
рон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских рек­
визитов и прочего она обязана в течение___________дней письменно известить об этом другую

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудова­ния, выполненных Заказчиком;

Приложение — Акт приема-передачи выполненных работ;

Приложение №3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик __________________________ Подрядчик___________________________

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования:

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

Читайте также:  Что грозит в данной ситуации?

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.1.2.Обеспечить:
— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;
— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.
4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;
4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.
4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.
4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

Договор на монтаж систем освещения

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

г. Санкт-Петербург19.04.2007

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
“Купчинский”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
– невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
– иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
– иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:

12.2. Поставщик:
ООО “СТК”, ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования

Договор подряда необходимо заключать, когда требуется выполнить ремонт, строительство или другие работы. Сторонами по договору подряда могут выступать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Сторона, выполняющая работы называется подрядчиком. Подрядчиками чаще всего выступают профессиональные компании или предприниматели. Сторона, заказывающая работы, называется заказчиком. Отношения сторон регулируются договором подряда, который они подписали, а также нормами главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Содержание:

В зависимости от характера выполняемых работ, а также правового положения сторон, законом предусмотрены следующие виды подряда:

  • Бытовой – выполняется предпринимателем по заказу физического лица, гражданина. Важно, что при этом заказчик является потребителем, то есть результат работ предназначен для удовлетворения его личных бытовых потребностей. В таком случае на отношения сторон распространяется Закон о защите прав потребителя.
  • Выполнение проектных и изыскательских работ – заключается на разработку рабочей или проектной технической документации, а также для проведения исследований природных явлений и земной поверхности: геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических, геотехнических.
  • Для государственных нужд – выполнение строительных, проектных или изыскательских работ по заказу государственных или муниципальных заказчиков. В данном случае на на отношения сторон также распространяются нормы Федерального закона №44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
  • Строительный – заключается на проведение строительных или ремонтных работ, реконструкции здания или сооружения, а также выполнения монтажных, пусконаладочных и иных работ, если они требуются для завершения объекта.

В некоторых случаях подрядчик не может выполнить весь объем работ в установленные сроки. Если это не противоречит договору, он может привлечь дополнительные организации — субподрядчиков. В этом случае подрядчик становится генподрядчиком. Генподрядчик остается ответственным перед заказчиком за работы, выполненные субподрядчиком в рамках генподряда.

Чтобы не возникло разногласий и недопонимания, перед началом выполнения работ, важно оговорить все детали. Основные пункты и условия, которые необходимо предусмотреть в договоре подряда, указаны в Гражданском кодексе РФ.

Положения, которые и без того определены ГК РФ, кочуют из договора в договор практически без изменений, т.к. они всегда прописаны в типовых документах для скачивания. Надо понимать, что в типовых договорах чаще всего прописываются общие условия, которые и без того предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Однако существуют аспекты, которые требуют особого внимания – существенные условия. Именно их, прежде всего, обсуждают стороны, когда говорят о работах. Если в этих пунктах будут допущены ошибки или что-то не будет отражено, суд может признать договор незаключенным. Судебные споры и претензии сторон возникают в том случае, когда в существенных условиях допущены неточности или формулировки расплывчаты, допускают разночтение. Юридические услуги по договору подряда направлены на то, чтобы предусмотреть и предупредить все возможные разногласия.

Некоторые пункты договора, если их не упомянули в документе, по умолчанию регламентированы законом. Однако отдельные условия обязательно должны оговариваться в каждом конкретном случае, так как их могут определить только стороны, поэтому их называют существенными. Если они не упомянуты в договоре подряда, то он признается несогласованным, то есть незаключенным. Насколько это важно, проще понять на примере:

Подрядчик заключил договор, отказался от других предложений, закупил материалы и приступил к работе. Заказчик вовремя не оплатил уже выполненный этап. На вопросы подрядчика об обязательствах по оплате, заказчик ответил, что существенное условие — номер цеха, в котором велись работы, было не согласовано, то есть договор не заключен.

Существенными условиями сделок по договорам подряда в соответствии с ГК РФ являются:

  • Предмет договора — работы, которые требуется выполнить;
  • Адрес, содержание, виды, объем работ;
  • Срок выполнения работ, если они разбиты на этапы — то срок выполнения каждого этапа;
  • Цена договора, то есть стоимость всех работ и материалов по договору подряда.

Все действия и отношения, которые были между сторонами до подписания договора подряда, в том числе авансовые платежи, могут стать причинами судебных споров. Чтобы действия сторон регламентировались договором подряда, он должен быть заключен перед тем, как начнутся работы или пройдет оплата. Если по какой-то причине это было невозможно, чтобы свести риски к минимуму, о всех выполненных работах и платежах надо упомянуть в договоре подряда.

Как правило, компании в качестве бланков договоров подряда на строительные и иные работы пользуются обезличенными документами по предыдущим сделкам. Основные пункты остаются неизменными на протяжении долгих лет: договор подряда 2020 года мало чем отличается от 2010 или даже 2000 года. Что-то в таких шаблонах может стать неактуальным с точки зрения закона.

Типовые договоры, предлагаемые контрагентами, иногда таят в себе опасность. Если их составляют опытные юристы, они могут сформулировать пункты так, что все условия будут выгодны только одной стороне. Например, подрядчики сокращают сроки гарантии на выполненные работы, чтобы не отвечать за качество работы и избежать взыскания неустойки и убытков по договору подряда. Заказчики, в свою очередь, усложняют условия приемки, чтобы отказаться оплачивать сделанную работу, признав ее некачественной.Такие ловушки могут заметить только юристы с большой практикой в подобных вопросах.

Некоторые компании выбирают другой вариант: договор строительного подряда в качестве образца можно скачать из интернета. Достаточно сайтов, на которых можно найти действительно качественно составленный договор строительного подряда: бланк или образец.

Однако условия, которые будут оговорены в стандартном договоре, и без того учтены Гражданским кодексом. Все, что действительно имеет решающее значение, предстоит вписать собственноручно. Конечно, можно воспользоваться советами, но лучше обратиться к опытному юристу, который поможет грамотно обозначить существенные и принципиально важные условия, и проверит каждый пункт договора.

  • Бытовой – выполняется предпринимателем по заказу физического лица, гражданина. Важно, что при этом заказчик является потребителем, то есть результат работ предназначен для удовлетворения его личных бытовых потребностей. В таком случае на отношения сторон распространяется Закон о защите прав потребителя.
  • Выполнение проектных и изыскательских работ – заключается на разработку рабочей или проектной технической документации, а также для проведения исследований природных явлений и земной поверхности: геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических, геотехнических.
  • Для государственных нужд – выполнение строительных, проектных или изыскательских работ по заказу государственных или муниципальных заказчиков. В данном случае на на отношения сторон также распространяются нормы Федерального закона №44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
  • Строительный – заключается на проведение строительных или ремонтных работ, реконструкции здания или сооружения, а также выполнения монтажных, пусконаладочных и иных работ, если они требуются для завершения объекта.

Риск непризнания договора смешанным

Еще одним важным аспектом, который может повлечь неблагоприятные последствия для сторон, являются случаи, когда поставка и монтаж оборудования в одном договоре признаются судом не смешанным договором, а содержащим элементы только одного — поставки или подряда.

Читайте также:  Выплата зарплаты раз в месяц

Так, если суд установит, что отношения между сторонами регулируются только нормами ГК РФ о поставке, то у покупателя будут отсутствовать некоторые права, на которые он рассчитывал при заключении соглашения, например:

  • право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения понесенных убытков в порядке ст. 715 ГК РФ в случае, когда контрагент не приступает к монтажу вовремя или выполняет его слишком медленно;
  • право отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке, уплатив контрагенту денежные средства за выполненный объем работы и возместив убытки, как того предусматривает ст. 717 ГК РФ (при отсутствии такого условия в тексте договора).

Обратите внимание! Негативные последствия могут появиться и тогда, когда суд квалифицирует договор поставки и монтажа оборудования как простой договор подряда. В таком случае покупатель, например, не сможет воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ст. 475 ГК РФ, т. е. потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

В таких случаях основным обязательством признается то, что более раскрыто и урегулировано в условиях соглашения, более значимо для сторон по своему содержанию.

на монтажные работы No___

Строительно-монтажная компания «__________________________________», в лице генерального директора ________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и [___________________________________________________], в лице именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

4.3.Оплата стоимости выполненных работ по настоящему договору производится в наличном порядке или безналичном на карту Сбербанка.

Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

(Утверждена Приказом Министра обороны Российской Федерации

от 21 апреля 1997 г. ¹ 150)

г. ________________ “__” ______________ 199 __ г.

_______________________________________________________________________, именуемый в (ф.,и.,о. военнослужащего)

дальнейшем “Заказчик”, и _____________________________________________________________ в

лице __________________________________________________________________, действующее на

основании устава, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящей договор о нижеследующем.

1. Подрядчик принимает на себя обязательства по строительству ___________________________ этажного индивидуального жилого дома по адресу: г. _________________________________, ул. _________________________, дом ¹ ___________ на участке площадью _______________ кв. м согласно проекту, утвержденному ________________________________________________________

(кем, íîìåð, дата утверждения)

и схеме застройки участка.

2. Подрядчик обязуется в соответствии с утвержденной и согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией и графиком производства строительно-монтажных работ, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами осуществить качественное строительство: _________________________________________________________________________

(наименование и перечень объектов)

в срок с __________________________________ по _________________________________________.

(число, месяц, год) (число, месяц, год)

2.1. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями, произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования (электрического, отопительного, водоснабжающего, канализационного, вентиляционного и т.п.), принять участие в комплексном опробовании оборудования, сдать совместно с субподрядными организациями Заказчику дом и другие объекты и сооружения для ввода их в эксплуатацию.

2.2. Подрядчик предоставляет для строительства необходимые материалы по согласованному перечню, указанному в смете, на сумму __________________ руб. по договорным ценам.

Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность материала. Материалы Подрядчика оплачиваются Заказчиком при заключении договора или до начала производства работ в сумме _________ руб.

Материалы, предоставляемые Подрядчиком, и необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком.

3. Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить открытие и непрерывность финансирования строительства, принять от Подрядчика по акту законченные строительные объекты согласно перечню пп. 2 и 2.1 договора и произвести за них окончательный расчет.

3.1. Заказчик может вносить изменения в проект в ходе строительства, которые существенно не меняют условия проекта, предупредив об этом Подрядчика в письменной форме за _________ дней до начала выполнения работ, которые затрагивают вносимые изменения.

3.2. В целях удешевления строительства Заказчик может предоставлять по согласованию с Подрядчиком собственные строительные материалы и оборудование, обусловленные количеством и сроками завоза на объект.

Подрядчик отвечает за сохранность и правильное использование материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком. Подрядчик обязан предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала, представлять отчет об использовании материалов и возвратить неиспользованный остаток.

3.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Подрядчиком, в соразмерный срок не заменит непригодный и недоброкачественный материал или оборудование, не изменит указаний о способе выполнения строительства либо не устранит иных обстоятельств, грозящих годности и прочности объекта, Подрядчик вправе расторгнуть договор и взыскать причиненные убытки.

4. При необходимости изменения сроков начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за __________ дней до его наступления.

4.1. В случае нарушения согласованных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере _________% от стоимости работ.

4.2. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, поручить выполнение работы другим организациям за счет Подрядчика, потребовать уменьшения вознаграждения за работы, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

5. Подрядчик гарантирует качество строительно-монтажных работ в течение ________ со дня приема здания (объекта) по акту при условии правильной эксплуатации Заказчиком.

5.1. При обнаружении недостатков в строительно-монтажных работах, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать соответствующее уменьшение вознаграждения за выполненные работы или возмещение понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами или третьими лицами. Если в установленный срок __________________________________________

недостатки в выполненных работах не будут устранены, Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки или иные существенные отступления от проекта или условий настоящего договора.

5.2. Требования, установленные в пп. ____________ настоящего договора, могут быть предъявлены как в ходе выполнения строительно-монтажных работ, так и после их принятия в установленном порядке, а также в течение гарантийного срока.

5.3. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных работ Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

6. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определена на основании договорной цены по смете и составляет как сумма:

стоимости материалов ___________________________________________________________ руб.

стоимости строительно-монтажных работ ___________________________________________ руб.

Эта стоимость является неизменной на все время действия договора.

7. Порядок оплаты работ по настоящему договору подряда:

7.1. Заказчик вносит аванс в размере стоимости материалов, но не более 30% (или твердо установленной суммы) в срок до ________ (т.е. до начала производства работ). Окончательный расчет производится в срок ______________.

7.2. При условии задержки Заказчиком оплаты выполненных работ по его вине он уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню в размере ________% от задержанных сумм.

8. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства и Особыми условиями по настоящему договору.

9. Особые условия: _________________________________________________________________.

Расчетные реквизиты, адреса, телефоны сторон:

Заказчик ____________________ Подрядчик _____________________________

дальнейшем “Заказчик”, и _____________________________________________________________ в

Договор подряда. Заполненный образец | Виды работ – отопление, водоснабжение, канализация

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 605-15

г. Москва 06 мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Петрова , действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Подрядчик,в лице Генерального директора Иванова , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации и стояков пожарного водоснабжения, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты фактически выполненных работ и оплатить.

1.2. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем “Объект”.

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало: 06 мая 2015 г.

Окончание: 07 июля 2015 г.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы, исходя из объемов, указанных в Приложении № 1 и предоставленных Подрядчиком первичных документов в форме КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ.

3.2. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).

3.3. Проводится непосредственно сдача и приемка результата работ, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.

3.4. Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять приемку работ в порядке и в сроки, установленные настоящим договором при обязательном подписании Акта о приемке выполненных работ(КС №-2)

4.1.3. Предоставить общежитие из расчета 3000 руб./мес./чел., а также питание из расчета 5000 руб./мес./чел., которое оплачивается Подрядчиком, проводя взаиморасчеты с Заказчиком.

4.1.4. Предоставлять строительные материалы Подрядчику для проведения строительно-отделочных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход, сроки и качество выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.

4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием и техническим состоянием переданного оборудования и при выявлении нарушений требовать от Подрядчика их устранения или возврата оборудования.

4.2.3. При нарушении качества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, не производить оплату данных работ до устранения Подрядчиком брака (недостатков /несоответствий/, дефектов).

4.2.4. Принимать решения о допустимости выявленных незначительных отклонений (недостатков/ несоответствий/ дефектов) без их устранения и привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

4.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2. Самостоятельно определять график работы своего персонала для обеспечения выполнения ремонта оборудования в установленные сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием (Сводным техническим заданием), согласованной Сторонами ведомостью объемов работ.

4.3.3. Обеспечить полную сохранность и работоспособность имущества в соответствии со статьей 714 ГК РФ, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.4. Своевременно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и перевозку, полученного от Заказчика имущества и по истечению действия настоящего договора или первому требованию Заказчика по акту приема-передачи вернуть полученное от него имущество.

4.3.5. Своевременно известить Заказчика, если переданное имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования.

4.3.6. Перед проведением работ, являющихся предметом настоящего договора, довести до сведения своего персонала требования Рабочей и Технологической документации, а также требования качества и безопасности выполняемых работ.

4.3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям Договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3.8. Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, строительных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.3.9. Окончательная приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда и требований охраны окружающей среды.

5.3. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения обязательств по настоящему договору:

5.3.1. За невыполнение работ в установленные сроки.

5.3.2. За несоответствие квалификации своего персонала и несоблюдение им норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5.5. Подрядчик обязуется не привлекать иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территории «Заказчика» иностранных работников.

5.6. В случае нарушения норм миграционного законодательства Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб.

5.7. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия в переговорах споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 30 календарных дней с момента их получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

5.8. При нарушении Подрядчиком сроков окончания этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц возможно только по соглашению сторон.

6.3. Сторона договора, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении условий настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уступка права (требования) по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.

8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме путем оформления Дополнительного соглашения.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение и несоблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда, радиационной и промышленной безопасности.

8.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Сроки действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 07 июля 2015 г.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства РФ.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

Начало: 06 мая 2015 г.

Как определить стороны договора подряда

Стороны по договору подряда называются, соответственно, заказчик и подрядчик. Бланки договора подряда, приведенные в качестве образца, содержат незаполненные графы для определения сторон.

Заказчик и подрядчик работ упоминаются в двух пунктах:

  • В преамбуле, где указываются названия компаний, уполномоченные для подписания лица и основания для правомочности их действий.
  • В последнем разделе, где приводятся реквизиты сторон.

Стороны должны представить друг другу не только учредительные документы и доверенности, но и паспорта руководителей или других уполномоченных лиц. Обязательно следует убедиться, что от имени компании подписывает договор тот, кто имеет на это право. Отказ, например, в предъявлении паспорта, должен послужить сигналом к тому, что стоит поискать другого контрагента.

Важно проверить каждую букву и цифру в реквизитах. Случайные или специально сделанные ошибки могут послужить причиной многочисленных судебных споров.

Стороны по договору подряда называются, соответственно, заказчик и подрядчик. Бланки договора подряда, приведенные в качестве образца, содержат незаполненные графы для определения сторон.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

ДОГОВОР

Указывается дата и место заключения договора

(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: (вид работ), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
    2. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:
      • l замеры для конструкции на объекте Заказчика;
      • l подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
      • l дополнительно (указать при необходимости).
    3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    4. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
    5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
    6. Адрес объекта Заказчика (производства работ): (адрес).
  2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: (сумма) рублей.
    2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере (размер) % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет (сумма) рублей.
    3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере (размер) % рублей.
    4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: (сумма) рублей.
  3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ
    1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет (количество) рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.
    2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.
    3. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций (количество) рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от (количество) рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до (количество) рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши (количество) рабочих дня. По установке выноса (количество) рабочих дня. Кладка парапета – (количество) рабочих дня, чистовая кладка (количество) рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение (количество) рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.
    4. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи. В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара. При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.
    5. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3-х дневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
    6. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Заказчик обязуется:
      1. Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
      2. Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
      3. Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
      4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
      5. Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.
    2. Заказчик вправе:
      1. Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
      2. Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение (количество) дней с даты обнаружения брака.
    3. Исполнитель обязуется:
      1. Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
      2. Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
      3. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
      4. В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
        • Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
      5. Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по ГОСТу 30971-2001. Способ монтажа отражен в Техническом задании.
      6. Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий). В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;
      7. Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);
    4. Исполнитель вправе:
      1. Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
  5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
    1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.
    2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
    3. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
    4. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
  6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
    1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.
    2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение (количество) рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
    3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
    4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
  7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
    1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
    2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
    3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
  8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
    2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
    3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере (размер) % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более (размер) % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
    4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
    5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
  9. ФОРС-МАЖОР
    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
  10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
    2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
    3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
  11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Читайте также:  Как определить остаточную стоимость автомобиля

Далее указываются реквизиты, договор подписывается обеими сторонами.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: (вид работ), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
    2. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:
      • l замеры для конструкции на объекте Заказчика;
      • l подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
      • l дополнительно (указать при необходимости).
    3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    4. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
    5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
    6. Адрес объекта Заказчика (производства работ): (адрес).
  2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: (сумма) рублей.
    2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере (размер) % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет (сумма) рублей.
    3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере (размер) % рублей.
    4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: (сумма) рублей.
  3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ
    1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет (количество) рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.
    2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.
    3. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций (количество) рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от (количество) рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до (количество) рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши (количество) рабочих дня. По установке выноса (количество) рабочих дня. Кладка парапета – (количество) рабочих дня, чистовая кладка (количество) рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение (количество) рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.
    4. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи. В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара. При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.
    5. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3-х дневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
    6. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Заказчик обязуется:
      1. Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
      2. Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
      3. Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
      4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
      5. Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.
    2. Заказчик вправе:
      1. Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
      2. Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение (количество) дней с даты обнаружения брака.
    3. Исполнитель обязуется:
      1. Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
      2. Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
      3. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
      4. В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
        • Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
      5. Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по ГОСТу 30971-2001. Способ монтажа отражен в Техническом задании.
      6. Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий). В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;
      7. Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);
    4. Исполнитель вправе:
      1. Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
  5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
    1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.
    2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
    3. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
    4. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
  6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
    1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.
    2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение (количество) рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
    3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
    4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
  7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
    1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
    2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
    3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
  8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
    2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
    3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере (размер) % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более (размер) % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
    4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
    5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
  9. ФОРС-МАЖОР
    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
  10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
    2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
    3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
  11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор об отчуждении патента на изобретение

ДОГОВОР №
об отчуждении патента на изобретение
(промышленный образец, полезную модель)

г._________ ” ” ______________ года

Физический институт им. __________ РАН, именуемый в дальнейшем “Патентообладатель”, в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, _____________________, ________________________, ___________________, _____________________ именуемые в дальнейшем “Приобретатель патента”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Патентообладатель» передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на изобретение (промышленный образец, полезную модель), удостоверенное патентом №________ от « »________________ ____ года, «Приобретателю Патента».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.»Приобретатель патента» исключительное право на изобретения передает «Патентообладателю» на безвозмездной основе.
2.2. «Патентообладатель» гарантирует, что на момент подписания договора является обладателем всех прав, удостоверенных патентом и надлежащим образом поддерживает патент в силе.
2.3 «Патентообладатель» гарантирует, что передача исключительного права по настоящему договора не повлечет нарушение прав третьих лиц, чьи права по патенту не передавались третьим лицам, патент не обременен обязательствами перед третьими лицами (об известных «Патентообладателю» притязаниях третьих лиц «Приобретатель патента» должен быть уведомлен до подписания Договора, вопрос о передаче прав и обязанностей по ранее заключенным договорам подлежит урегулированию до регистрации договора).
2.4. Одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается.
Изменения, касающиеся существенных условий Договора, а также досрочное расторжение Договора регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – «Роспатент»).

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1, и их последствия продолжают действовать более 30-ти дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, представители, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лицо о деталях данного договора и приложений к нему.
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор прекращается:
– по соглашению сторон;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента регистрации в «Роспатенте», причем «Патентообладатель» обязуется в срок, не превышающий двух дней с момента подписания договора, представить в «Роспатент» необходимый комплект документов для регистрации Договора.
8.2. Для регистрации в «Роспатенте» к настоящему Договору прилагаются:
– патент;
– документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин.
Расходы по регистрации несет Приобретатель патента.
8.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами взаимных обязательств.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.
8.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр передает в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ» «ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПАТЕНТА»

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1, и их последствия продолжают действовать более 30-ти дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

Ссылка на основную публикацию